建筑工程施工合同模板(施工承包合同范本)
發(fā)包方(以下簡稱甲方)
承包方(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》,《中華人民共和國建筑法》,《建筑工程質(zhì)量管理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關(guān)的建設工程質(zhì)量標準、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,為了明確工程項目及雙方責任,本著互相協(xié)作,確保施工項目順利完成的原則,經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。
1、工程概況
(一)工程名稱: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(二)工程地點: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2、工程承包范圍
安全維護及整改
3、合同工期 30天
4、工程造價
工程造價為: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 元整
5、質(zhì)量標準
5.1質(zhì)量標準:達到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評定的合格標準。
5.2使用標準、規(guī)范(包括但不限于以下內(nèi)容)
5.2.1本工程的技術(shù)標準與規(guī)范應按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)(驗收)規(guī)程和規(guī)范。
5.2.2本工程適用的地方標準、規(guī)程必須符合湖南省標準規(guī)程。
6、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
7、工程計價
7.1 本工程計算編制原則:按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件湘建價[2023]406號《建設工程工程量清單計價規(guī)范》(gb50500-2023), 《湖南省建設工程造價管理辦法》(省人民政府令第192號), 《湖南省建設工程計價辦法》,2023《湖南省修繕定額》、2023《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、2023《湖南省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態(tài)調(diào)整統(tǒng)一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定:人工工資按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件湘建價[2023]237號文件綜合工資單價計取,材料價格按照施工同期《長沙建設造價》預算價,信息價及市場價格執(zhí)行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
8、工期
有下列情況者,工期經(jīng)核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災,以及洪水、地震等自然災害,工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(以長沙市氣象局報告為準),一次停水、停電8小時以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期,工期可以按實際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤,合同工期不能順延,費用由乙方承擔。
8.4因甲方原因造成的工程延誤,合同工期順延,費用由甲方承擔。
9、工程款的支付
9.1工程完工后,甲方在10內(nèi)向乙方支付工程預算價的80%.
9.2在工程結(jié)算辦理完畢后,甲方支付至結(jié)算總價的97%,工程保修金留結(jié)算總價的3%,自工程驗收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題15天內(nèi)全額返還,保修金不計利息。
10、違約責任
10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任,合同沒有約定的,案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。
10.2因違約方違約造成對方損失的,違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的,還應承擔賠償責任。
11、安全生產(chǎn)和文明施工
認真執(zhí)行國家及當?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設單位的有關(guān)管理要求,并做好安全管理工作,杜絕重大安全事故的發(fā)生,同時做好社會綜合治理工作。
12、爭議的解決
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,雙方當事人協(xié)商解決,也可由當?shù)亟ㄔO行政主管部門調(diào)解,調(diào)解不成時,雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。
13、其他
乙方應按國家有關(guān)規(guī)定及時支付民工工資,如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。 本合同一式肆份,甲乙雙方各執(zhí)貳份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)_________ 乙方(公章)_________
法定代表人(簽字)_________ 法定代表人(簽字)_________
_________年____月____日 _________年____月____日
聲明:本站所有文章資源內(nèi)容,如無特殊說明或標注,均為采集網(wǎng)絡資源。如若本站內(nèi)容侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系本站刪除。